Situación Actual
[13/03/2026] - En Proceso de selección / contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras
La obra se encuentra paralizada desde el 28 de enero de 2020, debido a que la Entidad declaró la nulidad de oficio del Contrato de Obra N° 024-2018-JUS mediante la R.M. N° 033-2020-JUS, emitida el 27 de enero de 2020. A la fecha de paralización, la obra había alcanzado un avance físico del 25.77%.
El 20 de mayo de 2022, el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú emitió el Laudo Arbitral del Expediente N° 1935-335-18 entre el Consorcio Ejecutor Ica y el MINJUSDH, mediante el cual se declaró la invalidez o ineficacia de la R.M. N° 033-2020-JUS de fecha 27 de enero de 2020, que había dispuesto la nulidad del contrato.
Sin embargo, mediante la R.M. N° 219-2022-JUS, emitida el 18 de julio de 2022, la Entidad declaró nuevamente la nulidad de oficio del Contrato N° 024-2018-JUS.
Situación actual
Para el periodo 2026, se tiene previsto la ejecución del saldo de obra.
Con fecha 9 de abril de 2025, mediante Resolución Jefatural N° 01-2025-JUS/OGA-OGI, se aprobó administrativamente la reformulación del Expediente Técnico del Saldo de Obra del proyecto, cuyo monto asciende a S/ 602 966 797,27 y contempla un plazo de ejecución de 717 días calendario.
En ese contexto, con fecha 26 de septiembre de 2025 se convocó la Licitación Pública N° LP-SM-1-2025-JUS-1 para la ejecución del saldo de obra; sin embargo, dicho procedimiento fue declarado nulo de oficio al haberse configurado causales de nulidad del proceso de selección, disponiéndose su retrotracción hasta la etapa de emisión del pronunciamiento e integración de las bases definitivas por parte del OECE.
Esta situación generó la reprogramación de las fechas previstas para el otorgamiento de la buena pro y el inicio de la obra.
a la fecha los procesos de convocatoria para la ejecución del saldo de obra como para la supervisión se encuentran en etapa de presentación de propuestas y absolución de consultas, respectivamente.
Problemática
[13/03/2026] - Otras restricciones (detalle en campo adicional)
El proceso de ejecución del saldo de obra presenta demoras asociadas a los plazos establecidos en la etapa de selección, debido a que dicho proceso fue declarado nulo, lo que conllevó a su retrotracción hasta la etapa de integración de bases. Esta situación generó la reprogramación de las fechas previstas para el otorgamiento de la buena pro y el inicio de la obra.
Implementación
[13/03/2026] - Otras acciones de gestión (detalle en campo adicional)
Se continuará con el seguimiento permanente al proceso de selección hasta la suscripción del contrato para la ejecución del saldo de obra dentro de los plazos previstos.